学员问题1:老师您好!第十讲课堂练习第2题答案其中带下划线的语句不通顺,我看了半天不明白什么意识!老师能说说标准答案吗!谢谢!
问 题：可用什么该计方法对预应力值数据进行分析判断;若判断预应力值未达到要求，可用什么方法进行原因分析 给的答案：可用直方图法进行数据分析，根据直方图的分析方法对预应力值进行判断。若预应析主要质量问题的影响因素。力值未达到要求，可收集数据，用排列图法分析质量问题中的主要问题;用因果分析图法分。
老师回复1答案：可用直方图法进行数据分析，根据直方图的分析方法对预应力值进行判断。若预应 力值未达到要求，可收集数据，用排列图法分析质量问题中的主要问题;用因果分析图法分。
学员问题2：老师好:<监理规范>中的变更,总监签发工程变更单前应就变更费用与工期与建设单位,承包单位协商.而<施工合同>中是承包人在工程变更确定后14天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告..两者不一样.增加了学习难度.考试时该回答哪个?还有其他好多不一样的地方.
老师回复2：您好:<监理规范>产生在后，合同文本产生在前，的确有许多不合拍的地方能总和的就综合，不能总和的，按照规范走。比如您的问题：
总监签发工程变更单前应就变更费用与工期与建设单位,承包单位协商.如果协商不成，承包人在工程变更确定后14天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告..甲乙各方讨论决定，决定不了，监理提出一个临时价格，用于拨款，竣工后双方定价，还定不了，仲裁或起诉
学员问题3：07年案例6,由于特别恶劣的气候,造成工作延误0.5个月,施工单位自行压缩后,按原时间完成.
我的问题:按安全条例的规定,建设单位不得压缩工期,监理机构只能给予工期补偿,施工单位自行压缩,费用不预补偿,这样理解是否正确?
关于投资偏差分析中,已完工作计划投资理解困难,辅助表只算了拟完工程计划投资和已完工程实际投资.再请王老师帮我分析已完工程计划投资.
事件1,人工和机械窝工,既然已批准费用索赔,那么索赔的费用是否应加到已完工程实际投资中?
老师回复3：07年案例6,出的不严密，也算对关于投资偏差分析中, 已完工程计划投资. =实际工程量*计划单价事件1,人工和机械窝工,既然已批准费用索赔,那么索赔的费用一般不加到已完工程实际投资中
.
.
www.jzr88.com，2016设备监理师《实务与案例分析》专家答疑(一)